Ракета-мишень "Пенсне"
В материале Минобороны России к 100-летию войсковой ПВО о пусках ЗРС С-300В4 на полигоне Капустин Яр упоминается новая ракета-мишень "Пенсне".
"...первой ракетой в ходе ночных стрельб была поражена новая ракета-мишень «Пенсне» ЗРС С-300В4. «Пенсне» - новый вид ракеты-мишени, имитирующий высокоскоростные цели с характеристиками современных средств воздушного нападения. Основным достоинством этой ракеты-мишени является возможность проведения полного цикла управления огнем с использованием средств автоматизации. Войска ПВО начали применять ее на учениях с боевой стрельбой с 2015 года."
Речь видимо идет о ракете-мишени, созданной на базе зенитной управляемой ракеты 9М38 ЗРК "Бук".
ЗУР 9М38УД в парке "Патриот"
В открытом доступе имеется судебное решение в отношении иска Минобороны РФ к Долгопрудненскому научно-производственному предприятию (ДНПП), входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей" и разработало ЗУР типа 9М38 и ее модификации, 9М317 и 9М317М.
Некоторые цитаты из судебного решения от 21 марта 2014 г. по делу № А40-150079/2013:
Министерство обороны РФ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» о взыскании неустойки в размере 13.321.000 руб.
Истец исковые требования поддержал, мотивировав ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по государственному контракту №94005 от 10.06.2009г.
Как усматривается из материалов дела, между Министерством обороны РФ (госзаказчик) и ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (исполнитель) был заключен государственный контракт № 94005 от 10.06.2009г. на выполнение опытно-конструкторских работ по теме «Пенсне» для нужд Министерства обороны РФ 2009 году. Согласно п. 4.1 контракта срок окончания ОРК - 25.11.2012г.
...
Доводы ответчика о том, что просрочка исполнения обязательств возникла по вине истца судом отклоняются, поскольку Дополнительным соглашением № 3 от 26.12.2009г. к государственному контракту отменены условия, согласованные сторонами в дополнительном соглашении № 2 к государственному контракту, сторонами установлено, что выполнение этапа работ № 3, включая предъявление образцов на государственные испытания, должно быть завершено к 30.11.2011г. Программой предварительных испытаний автономного мишенного комплекса 9К37РМК № 99/280-2011г. установлено, что предварительным испытаниям подвергается опытный образец АМК 9К37РМК в составе ракет-мишеней 9М38РМ в вариантах исполнения 9А38РМ-2- 4 шт., 9М38РМ-3 - 10 шт., всего 14 штук. Однако, ответчиком не представлено доказательств того, что им было изготовлено 14 ракет-мишеней 9М38РМ, испытания которых предусмотрены Программой предварительных испытаний автономного мишенного комплекса.
...
"...первой ракетой в ходе ночных стрельб была поражена новая ракета-мишень «Пенсне» ЗРС С-300В4. «Пенсне» - новый вид ракеты-мишени, имитирующий высокоскоростные цели с характеристиками современных средств воздушного нападения. Основным достоинством этой ракеты-мишени является возможность проведения полного цикла управления огнем с использованием средств автоматизации. Войска ПВО начали применять ее на учениях с боевой стрельбой с 2015 года."
Речь видимо идет о ракете-мишени, созданной на базе зенитной управляемой ракеты 9М38 ЗРК "Бук".
ЗУР 9М38УД в парке "Патриот"
В открытом доступе имеется судебное решение в отношении иска Минобороны РФ к Долгопрудненскому научно-производственному предприятию (ДНПП), входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей" и разработало ЗУР типа 9М38 и ее модификации, 9М317 и 9М317М.
Некоторые цитаты из судебного решения от 21 марта 2014 г. по делу № А40-150079/2013:
Министерство обороны РФ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» о взыскании неустойки в размере 13.321.000 руб.
Истец исковые требования поддержал, мотивировав ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по государственному контракту №94005 от 10.06.2009г.
Как усматривается из материалов дела, между Министерством обороны РФ (госзаказчик) и ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (исполнитель) был заключен государственный контракт № 94005 от 10.06.2009г. на выполнение опытно-конструкторских работ по теме «Пенсне» для нужд Министерства обороны РФ 2009 году. Согласно п. 4.1 контракта срок окончания ОРК - 25.11.2012г.
...
Доводы ответчика о том, что просрочка исполнения обязательств возникла по вине истца судом отклоняются, поскольку Дополнительным соглашением № 3 от 26.12.2009г. к государственному контракту отменены условия, согласованные сторонами в дополнительном соглашении № 2 к государственному контракту, сторонами установлено, что выполнение этапа работ № 3, включая предъявление образцов на государственные испытания, должно быть завершено к 30.11.2011г. Программой предварительных испытаний автономного мишенного комплекса 9К37РМК № 99/280-2011г. установлено, что предварительным испытаниям подвергается опытный образец АМК 9К37РМК в составе ракет-мишеней 9М38РМ в вариантах исполнения 9А38РМ-2- 4 шт., 9М38РМ-3 - 10 шт., всего 14 штук. Однако, ответчиком не представлено доказательств того, что им было изготовлено 14 ракет-мишеней 9М38РМ, испытания которых предусмотрены Программой предварительных испытаний автономного мишенного комплекса.
...